川庆苏里格2025年地面建设工程施工框架招标主体施工招标公告
招标编号：ZY25-XN305-GC0088-01
本招标项目 川庆苏里格2025年地面建设工程施工框架招标主体施工 己按要求履行了报批及备案等手续，建设资金已落实，招标人为 川庆钻探苏里格项目经理部 。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
内蒙古鄂尔多斯市乌审旗、鄂托克前旗、鄂托克旗。
2.2项目背景概况：
本次招标为框架招标，主要针对川庆苏里格地面建设集输工程、油维技改施工进行招标。形成招标结果后，根据实际情况与中标人签订框架合同或单项施工合同。
川庆钻探苏里格项目经理部所辖苏5、桃7、苏59、苏46和苏119五个风险作业区块，建设方川庆钻探苏里格项目经理部，建设规模依据集团公司批复的2025年产能建设工作量（配套的地面建设工作）以及项目经理部油维技改工作计划。产能建设项目资金来源为集团公司批复的投资费用，油维技改项目为项目部年度预算资金。建设地址位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗、鄂托克前旗、鄂托克旗。
2.3计划工期
签订合同之日起-2025年12月31日止
2.4标段划分及各标段具体内容
未划分标段。 估算金额 1400万元 (不含增值税)。
说明：本次招标不提供具体工作量。 因气田滚动开发， 若地质部署发生变化时工程量将相应调整。 标段具体工作量（合同结算金额） 以当年实际发生工程量为准。
2.5招标范围
产能建设配套的地面建设工作以及项目经理部油维技改工作；投资计划的集输工程施工指新建、改建、扩建的油气管道、站场以形成油气资产的地面集输工程施工。主要包括：（1）线路工程：①线路工艺安装等主体工程的施工；②主体附带的管沟、河流（公路）穿跨越、施工便道、线路附属设施等相关配套工作；③相关土建及赔偿工作。（2）站场（阀室）工程：①采气、集气、增压、阀室等站场（阀室）工艺设备设施安装（含仪控）；②主体附带的电气、建筑、结构、总图、阴保、热工、给排水、防腐（涂装）等配套工程及生产辅助附属工程；③相关土建及赔偿工作。（3）采气井口流程安装：①采气井口工艺设备设施安装；②主体附带的电气、防腐（涂装）等配套工程安装。 油维技改项目指为天然气生产配套的油气管道改建、站场技改等未列入投资计划的地面建设工作。
2.6本项目最高投标限价：详见第五章报价要求。
2.7质量标准： 详见第七章发技术要求。
1、资质条件
1.1 投标人须具有独立企业法人资格和有效的营业执照。
注：提供证书资料的彩色影印件，同时在国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）进行查询，并通过查询结果页面上的“发送报告”或“信息打印”等按钮将查询信息导出，载入投标文件中。
1.2 投标人须具有有效的石油化工工程施工总承包一级及以上资质（招标人气田生产能力超过30万吨/年，气田配套管道建设和井口安装属于大型工程），具有承压类特种设备安装、修理、改造许可项目工业管道安装（GC1）许可子项目的中华人民共和国特种设备生产许可证（原中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）：GC类GC1级资质）。过渡期应符合《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的通知》（市监特设发〔2022〕17号）。
注：提供证书资料的彩色影印件，同时在全国建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn）进行查询，并将带有“企业资质证书号”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
1.3 投标人须具有有效的安全生产许可证（许可证应在有效期内且许可范围覆盖本标的物）。
注：提供证书资料的彩色影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
1.4 投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常（投标人因换领证书发生等级变更的，应及时维护承包商资源库等级状态，若换领后证书等级高于承包商资源库显示等级的，以承包商资源库显示的为准）。
2、业绩要求
投标人近3年（2022年1月1日-投标截止日）须独立完成不少于 5 项且单项合同金额在 1400 万元及以上的中国境内类似石油天然气地面工程项目业绩。业绩需提供合同复印件及能够证明项目验收合格的资料。（合同复印件或竣工验收证明无法体现业绩所需要求的应提供设计文件或业主证明进行补充佐证）。
3、项目负责人
3.1 项目经理：具有二级注册建造师执业资格证（机电工程专业）及以上资格证书；且具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类）；且在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
注：提供证书和相关佐证资料的彩色影印件，同时在全国建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn）进行查询，并将载有“执业注册信息”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
3.2 技术负责人：具有工程序列（高级）及以上技术职称（石油工程或相关专业）；且在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
注：提供证书资料的彩色影印件。
3.3 安全管理人员（安全员）：具有不少于2名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（建安C类）。安全负责人需持有注册安全工程师证书。
注：提供证书资料的彩色影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
4、 投标人其它要求
3.3.1 财务要求：投标人应提供近三年会计年度（2022年至2024年）任意一年的经审计的资产负债表或财务报告，以证明其不存在资不抵债的情况。
注：提供佐证资料的彩色影印件。
5、 信誉要求
5.1 投标人不存在被国家有关行政机关、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止、取消交易资格的情形。投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
5.2 投标人在近三年（2022年1月1日至投标截止日）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
5.3 投标人没有处于被停业，财产被接管、冻结、破产状态。
5.4 投标人存在以下情况，其投标将被否决：
（1）评标时评标委员会查询“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn），投标人严重违法失信企业名单的。
（2）评标时评标委员会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），投标人、法定代表人或者负责人被人民法院列入失信被执行人的。
（3）评标时评标委员会查询“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）,投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理在本文件规定的时间内有行贿犯罪的（以判决生效日为准）。
（4）评标时评标委员会查询“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index），投标人、拟委任的项目经理、拟委任的设计负责人、拟委任的施工负责人被列入黑名单且移除黑名单日期在开标截止日之后的。
以上（1）—（4）条款以评标时评标委员会在相应网站的查询结果为准。
提醒：本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。
（二）联合体要求
〇允许联合体投标；
●不允许联合体投标。
（三）分包要求
●允许分包，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应取得招标人的同意，将分包单位资质、分包合同和HSE合同报招标人备案，且符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件，接受分包的人不得再次分包。对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标人有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；对于拒不改正的，可报请业主有关部门查处，并终止合同。监理人员和业主有关部门发现中标人违反合同约定进行转包或违法分包的，应当要求中标人改正，或者告知招标人要求其改正；对于拒不改正的，可报请业主有关部门查处，并终止合同。
〇不允许分包。
以上为关键条款，如不满足，其投标将被否决。
本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人：张晟
手 机：13621182864
邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com
